Представление интересов клиента (истца) в рамках рассмотрения спора с Администрацией одного из муниципальных районов о продлении сроков выполнения работ по контракту

Клиент – компания, занимающаяся строительством очистных сооружений, столкнулась с невозможностью завершить работы в срок из-за изменений в проектной документации. Необходимо было доказать, что эти изменения повлияли на сроки выполнения контракта.

Судебная практика указывает, что увеличение сроков работ не компенсируется временем, затраченным на экспертизу документации. Однако в данном случае изменения в проекте проводились без государственной экспертизы. Основная сложность заключалась в применении судебной практики к ситуации с отсутствием экспертизы.

Несмотря на возражения суда, что клиент мог ознакомиться с проектом до закупки, мы доказали, что изменения были вызваны объективными обстоятельствами и применили аналогию с продлением сроков при государственной экспертизе. Суд удовлетворил иск и продлил сроки выполнения работ почти на год.

Консультирование крупнейшего белорусского экспортера нефтепродуктов по вопросу оценки перспектив обращения в российский арбитражный суд

GRATA International Belarus выступила консультантом компании по вопросам обращения в российский арбитражный суд с иском против российской компании о взыскании задолженности по договору поставки нефтепродуктов, подготовка проекта искового заявления. Спор был урегулирован во внесудебном порядке.

Комплексное правовое сопровождение белорусской организации в рамках процедуры признания и приведения в исполнение на территории Австрии арбитражного решения

Решение вынесено Международным арбитражным судом при БелТПП. Услуги включали сопровождение клиента на стадии апелляционного обжалования должником решения австрийского суда о признании приведении в исполнение решения МАС при БелТПП. Дело о признании и приведении в исполнение арбитражного решения на территории Австрии было успешно разрешено в пользу клиента. 

GRATA International Belarus провела досудебное юридическое сопровождение по вопросу регистрации товарного знака

Международная компания, производившая электротехническое оборудование, не зарегистрировала свой товарный знак в Беларуси. В результате ее дистрибьютор зарегистрировал его на себя и запретил компании реализовывать продукцию в стране.

Юристы компании вели досудебные переговоры с лицом, неправомерно зарегистрировавшим товарный знак, и с торговыми сетями. Поскольку спор не был урегулирован, было подано возражение в Апелляционный совет при белорусском патентном органе.

Сложность заключалась в защите прав клиента на товарный знак, не зарегистрированный в Беларуси. Однако, благодаря эффективной стратегии, дистрибьютор согласился уступить права на товарный знак. Был подготовлен договор уступки прав и зарегистрирован товарный знак на имя клиента.

Copyright © 2025 GRATA International, All rights reserved.

You are receiving this email because you have visited our site or asked us about regular newsletter.